Приложение к Постановлению от 23.06.2010 г № 1232-А Сведение
Сведения о финансовом состоянии
1.Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
2.Справка об отсутствии задолженности по обязательным платежам.
3.Копия бухгалтерского баланса (Форма N 1 бухгалтерской отчетности) за 2008, 2009 годы, 1 квартал 2010 года.
4.Копия отчета о прибылях и убытках (Форма N 2 бухгалтерской отчетности) за 2008, 2009 годы, 1 квартал 2010 года.
5.Информация об имущественном состоянии предприятия.
| Наименование показателя | 2009 г. |
| 1. Внеоборотные активы | |
| В т.ч. нематериальные активы | |
| Основные средства | |
| Незавершенное строительство | |
| 2. Оборотные активы | |
| Запасы | |
| Дебиторская задолженность | |
| Денежные средства | |
| 3. Собственный капитал | |
| Уставной, добавочный капитал | |
| Резервный капитал | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
| 4. Заемный капитал | |
| Долгосрочные обязательства | |
| Краткосрочные кредиты и займы | |
| Кредиторская задолженность | |
| 5. Чистые активы | |
| 6. Совокупный капитал (валюта баланса) | |
| 7. Информация о прибылях и убытках предприятия: | |
| 1. Доходы | |
| 2. Расходы | |
| В т.ч. материальные затраты | |
| Затраты на оплату труда | |
| Отчисления с заработной платы | |
| Амортизация | |
| Прочие расходы | |
| 3. Прибыль | |
| 4. Налоги и аналогичные выплаты | |
| 5. Чистая прибыль |
Примечание: предприятиям с упрощенной системой налогообложения предоставить ведомость учета основных средств, данные о движении дебиторской и кредиторской задолженности, о доходах и расходах предприятия за 2009 год.
Гл. бухгалтер предприятия ______________________________ Ф.И.О.
(подпись)
Руководитель предприятия _______________________________ Ф.И.О.
(подпись)Проект договора подряда
ДОГОВОР N ________
г. Новоуральск
Свердловская обл. "___" ________ 2010 г.
_________________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и _______________________________________ в лице __________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", на основании результатов закрытого конкурса (протокол N ___ от ___________), вместе именуемые "Стороны", заключили между собой договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1."Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами, за свой риск работы по капитальному ремонту многоквартирного дома N ___ по ул. _____________ Новоуральского городского округа:
- капитальный ремонт ____________________________, в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение N 1 не приводится), который является неотъемлемой частью настоящего договора;
- капитальный ремонт ____________________________, в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение N 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.Стоимость работ по договору
2.1.Стоимость всех подлежащих выполнению работ (цена договора) составляет ________ руб. (______________________), включая НДС 18% - ___________ руб. (____________________), в соответствии с заявкой на участие в открытом конкурсе "Подрядчика" и прилагаемым сводным сметным расчетом (Приложение N 1).
Цена договора включает все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
2.2.Цена данного договора является твердой и не подлежит корректировке, как в случае дополнительных работ, возникших в ходе производства и необходимых для полного завершения работ и нормальной эксплуатации объекта, так и в иных случаях (существенное возрастание стоимости материалов, конструкций, оборудования и т.д.), которые нельзя было предусмотреть при заключении договора.
3.Расчеты и сроки выполнения работ
3.1.Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: _____________________
Окончание работ: __________________
3.2.В соответствии с условиями конкурса "Заказчик" перечисляет "Подрядчику" в порядке предварительной оплаты аванс в размере 30% от стоимости договора в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего договора и после получения счета от "Подрядчика".
Аванс засчитывается при окончательном расчете за выполненные работы.
3.3.Расчет производится по окончании всего комплекса работ, предусмотренного договором подряда, согласно акту приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 30 дней с момента предъявления счета-фактуры.
4.Обязательства "Подрядчика"
Для выполнения работ по настоящему договору "Подрядчик":
4.1.Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.
4.2.Оформляет все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.
4.3.Обеспечивает производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, а также законодательства об охране окружающей среды.
4.4.Согласовывает с "Заказчиком" возможность заключения договоров подряда с субподрядными организациями для выполнения отдельных видов работ.
4.5.Несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, техники и другого имущества "Заказчика", а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы до ее приемки "Заказчиком".
4.6.Информирует "Заказчика" о готовности приемки ответственных конструкций скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами.
4.7.Устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации объектов по выполненным работам.
5.Обязательства "Заказчика"
Для выполнения настоящего договора "Заказчик":
5.1.Передает в течение 5-и рабочих дней со дня подписания настоящего договора по акту-допуску объект, подлежащий ремонту, на период проведения работ.
5.2.Организует технический надзор за ходом и качеством выполняемых "Подрядчиком" ремонтно-строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством поставляемых материалов и оборудования. Функции технического надзора осуществляет специализированная организация.
5.3.Принимает выполненные работы, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ по мере предъявления их "Подрядчиком".
5.4.Незамедлительно заявляет "Подрядчику" об обнаруженных при осуществлении технического надзора отступлениях от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ или повлечь иные недостатки.
5.5.Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в пунктах 2.1, 3.2, 3.3 настоящего договора.
6.Производство работ
6.1.Представитель "Заказчика" осуществляет контроль за выполнением и качеством работ.
6.2."Подрядчик" гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для ремонтно-строительных работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
6.3."Подрядчик" поставляет для выполнения данного вида работ необходимые материалы, изделия, конструкции, строительную технику и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.
6.4."Подрядчик" телефонограммой информирует "Заказчика" до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием обеими сторонами соответствующих актов скрытых работ.
6.5.В случае, если "Заказчиком" будут обнаружены некачественно выполненные работы, "Подрядчик" своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.6.Если "Подрядчик" в согласованный с "Заказчиком" срок не исправит некачественно выполненные работы, "Заказчик" вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств "Подрядчика".
6.7.Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма N КС-2). Акт приемки в эксплуатацию объекта подписывается обеими сторонами, а также представителем собственников, уполномоченным общим собранием на исполнение данной функции, и согласовывается с органом местного самоуправления. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной в акте, либо для этого составляется отдельный документ.
7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.
8.Гарантии
8.1.Гарантийный период качества выполненных работ по настоящему договору составляет _______ месяцев с даты подписания "Акта приемки в эксплуатацию объекта после восстановительных монтажных работ".
8.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется "Подрядчиком" за свой счет.
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным "Подрядчиком" и "Заказчиком".
9.Порядок изменения, расторжения договора
9.1."Заказчик" вправе потребовать расторжения договора у "Подрядчика" в следующих случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору и неустранения отставания в течение месяца;
задержки "Подрядчиком" хода проведения работ по его вине;
нарушения "Подрядчиком" условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;
аннулирования разрешительной документации на строительную деятельность, составления государственными органами в рамках действующего законодательства иных актов, лишающих "Подрядчика" права на производство работ.
9.2.При расторжении договора по совместному решению сторон незавершенные работы передаются "Заказчику". "Заказчик" оплачивает "Подрядчику" стоимость выполненных работ в объеме, определяемом обеими сторонами совместно.
10.Особые условия
10.1."Подрядчик" возмещает "Заказчику" в полном объеме убытки, если таковые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения "Подрядчиком" своих обязательств по настоящему договору, а также возмещает третьим лицам ущерб, причиненный здоровью или имуществу последних в результате ненадлежащего исполнения договора "Подрядчиком".
10.2.В случае просрочки исполнения "Подрядчиком" обязанности по сдаче объекта по акту приемки приемочной комиссии последний на основании претензий "Заказчика" уплачивает неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором, срока исполнения обязательства. Такая неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,04% от договорной стоимости согласно п. 2.1 настоящего договора.
10.3.В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору "Подрядчик" представляет "Заказчику" обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
10.4.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть оформлена в письменном виде и подписана сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему договору.
10.5.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом Свердловской области в установленном порядке.
10.6.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств.
10.7.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
10.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.Юридические адреса и подписи сторон
"Заказчик": __________________________
"Подрядчик": _________________________